一、工程停工多久可以提出索賠，有沒有法律規(guī)定

律師解答
合同中有約定的按照約定期限索賠，如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的，那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求，逾期超過三年未提出的，法院將不再保護(hù)，即承包人向發(fā)包人主張停工損失的，對方可以不再賠償。
法律依據(jù)

《中華人民共和國民法典》第八百零一條
因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零二條
因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零一條
[2]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

二、工程停工一般多久可以提出索賠

1、工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定，沒有約定按法律規(guī)定來。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的，那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求，逾期超過三年未提出的，法院將不再保護(hù)，即承包人向發(fā)包人主張停工損失的，對方可以不再賠償。

2、因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

三、工程停工是多久可以提出索賠

1、工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定，沒有約定按法律規(guī)定來。

2、如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的，那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求，逾期超過三年未提出的，法院將不再保護(hù)，即承包人向發(fā)包人主張停工損失的，對方可以不再賠償。

3、法律依據(jù)《中華人民共和國民法典》
第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

四、工程停工多久可以提出索賠

1、工程如果因發(fā)包人原因造成停工的，無論停工多長時間，只要造成承包人損失的，承包人都可以要求賠償。

2、法律規(guī)定《中華人民共和國民法典》
第八百零三條?【發(fā)包人未按約定的時間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條?【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零三條
[2]《中華人民共和國民法典》 第八百零四條

五、工程停工費用索賠多久能索賠

1、工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定，沒有約定按法律規(guī)定來。如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的，那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求，逾期超過三年未提出的，法院將不再保護(hù)，即承包人向發(fā)包人主張停工損失的，對方可以不再賠償。

2、法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條

六、工程停工費用多久可以索賠

工程停工多久可以提出索賠要看有沒有約定，沒有約定按法律規(guī)定來。
如果雙方對停工索賠期限沒有約定或者約定不明確的，那么承包人應(yīng)該自停工之日起向發(fā)包人提出索賠要求，逾期超過三年未提出的，法院將不再保護(hù)，即承包人向發(fā)包人主張停工損失的，對方可以不再賠償。
法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》第八百零二條
因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

引用法規(guī)
[1]《中華人民共和國民法典》 第八百零二條