當前位置:首頁 > 建設工程糾紛 > 正文內(nèi)容

承包人是否需要承擔逾期竣工違約責任?

承包人是否需要承擔逾期竣工違約責任?

一、承包人是否是需要承擔逾期竣工違約責任

1、承包人不存在違約情形的不需要承擔逾期竣工違約責任。發(fā)包人的解除權(quán)是對于承包人逾期竣工的違約責任規(guī)定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔逾期竣工的違約責任。

2、法律依據(jù)《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的,承包人應當承擔賠償責任。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條

二、承包人是否應該需要承擔逾期竣工違約責任

1、承包人不存在違約情形的不需要承擔逾期竣工違約責任,發(fā)包人的解除權(quán)是對于承包人逾期竣工的違約責任規(guī)定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔逾期竣工的違約責任。

2、法律依據(jù);《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應當承擔違約責任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的,承包人應當承擔賠償責任。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條

三、承包人需要承擔逾期竣工違約責任嗎

如果承包人可以證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔逾期竣工的違約責任。當合同約定的造成工期延誤的事由發(fā)生時,不應消極等待施工條件的恢復及放任損失的擴大;
也不能僅僅口頭與發(fā)包人進行報告或聯(lián)系,而應積極采取措施,按合同約定就造成工期延誤的事由及時向發(fā)包人提出書面報告,及時取得申請工期順延的簽證,并及時收集、固定引起工期延誤的其它證據(jù)。
一旦發(fā)生發(fā)包人要求承包人承擔工期延誤責任,承包人即可據(jù)此證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔逾期竣工的違約責任。
【法律依據(jù)】《建筑法》第十五條規(guī)定,建筑工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務。
發(fā)包單位和承包單位應當全面履行合同約定的義務。不按照合同約定履行義務的,依法承擔違約責任。

引用法規(guī)
[1]《建筑法》 第十五條

四、違約責任承擔的方式有那幾種,如何承擔違約責任

違約責任的承擔方式有以下幾種

1 、支付違約金  違約金指合同當事人在合同中約定的,在合同債務人不履行或不適當履行合同義務時,向?qū)Ψ疆斒氯酥Ц兜囊欢〝?shù)額的金錢。

2 、損害賠償  損害賠償是指因合同一方當事人的違約行為而給對方當事人造成財產(chǎn)損失時,違約方向?qū)Ψ疆斒氯怂鞯慕?jīng)濟補償。

3 、繼續(xù)履行  違約責任的承擔方式 包括繼續(xù)履行是指由法院或仲裁機關作出要求實際履行的判決或下達特別履行命令,強迫債務人在指定期限內(nèi)履行合同債務?!?/p>

4 、其他補救措施  第一百一十一條 質(zhì)量不符合約定的,應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依  照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責任?! 〉谝话僖皇l 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。

五、沒有約定違約責任保證人還需要承擔責任么

事實上,并不是沒有約定違約責任,保證人就不需要承擔保證責任。而且很多人還會誤以為,簽訂保證合同的自己才算是擔保人,而且自己作為保證人也僅僅只是承擔主債務的保證責任。

六、法律對合同解除需不需要承擔違約責任是怎么規(guī)定的

如果是因為違約解除合同的可以要求違約方承擔違約責任。違約責任,是指當事人不履行合同義務或者履行合同義務不符合合同約定而依法應當承擔的民事責任。
【法律依據(jù)】《民法典》第五百七十七條,當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

引用法規(guī)
[1]《民法典》 第五百七十七條

掃描二維碼推送至手機訪問。

版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。

本文鏈接:http://www.whenthelightningstrikes.com/news/article/19591.html

分享給朋友:

“承包人是否需要承擔逾期竣工違約責任?” 的相關文章

建筑工程施工合同無效判定有法律依據(jù)嗎?

建筑工程施工合同無效判定有法律依據(jù)嗎?

一、建筑工程施工合同如何認定無效呀,有沒有法律規(guī)定 建筑工程施工合同無效的認定是1、合同主體不適格,應當認定無效;2、違法招標、投標或者必須進行招標而未招標以及存在其他中標無效情形的,應當認定無效;3、違法分包、轉(zhuǎn)包,應當認定無效。二、未取得建設施工企業(yè)資質(zhì),建設施工合同效力如何認定 目前,由于我國...

三供一業(yè)工程合同如何寫才有效?

三供一業(yè)工程合同如何寫才有效?

一、工程合同怎么寫才有效三供一業(yè) 建設工程施工合同是指發(fā)包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權(quán)利、義務的協(xié)議。建設工程施工合同的主要有主要包括工程概況、合同工期、質(zhì)量標準、簽約合同價和合同價格形式、項目經(jīng)理、合同文件構(gòu)成、承諾以及合同生效條件等重要。具體還包括一般約定、發(fā)...

《法律規(guī)定工程審計主要審計哪些方面》

《法律規(guī)定工程審計主要審計哪些方面》

一、法律規(guī)定工程審計主要審計哪些方面 工程審計包括1、審查決算資料的完整性。2、竣工財務決算報表和說明書完整性、真實性審計。3、各項建設投資支出的真實性、合規(guī)性審計。4、建設工程竣工結(jié)算的真實性、合規(guī)性審計。5、概算執(zhí)行情況審計。6、交付使用資產(chǎn)真實性、完整性審計。7、結(jié)余資金及基建收入審計。8、尾...

建設工程分包責任糾紛是如何處理的?

建設工程分包責任糾紛是如何處理的?

一、建設工程分包責任糾紛是如何處理的 1、建設工程分包責任糾紛可以通過和解、協(xié)商、仲裁、訴訟處理。當事人可以按照平等互利的原則私下進行和解,和解不成可請第三方加以協(xié)商解決;協(xié)商不成時可以根據(jù)分包合同的約定交由指定機構(gòu)進行仲裁或者向人民法院提起訴訟。2、法律依據(jù);《仲裁法》第二條 平等主體的公民、法人...

電力工程質(zhì)量驗收規(guī)程是怎樣的?

電力工程質(zhì)量驗收規(guī)程是怎樣的?

一、電力工程質(zhì)量驗收規(guī)程是怎樣的? 1、建筑工程施工質(zhì)量應符合本標準和相關專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。2、建筑工程施工應符合工程勘察、設計文件的要求。3、參加工程施工質(zhì)量驗收的各方人員應具備規(guī)定的資格。4、工程質(zhì)量的驗收均應在施工單位自行檢查評定的基礎上進行。5、隱蔽工程在隱蔽前應由施工單位通知有關單位進行...

投標保證金有效期多久,法律依據(jù)是什么?

投標保證金有效期多久,法律依據(jù)是什么?

一、投標保證金的有效期是多久,法律依據(jù)是什么 投標保證金的有效期一般項目的有效期為60~90天;大型項目的有效期為120天左右。投標保證金的有效期應該與投標的有效期保持一致;投標的有效期是以遞交投標文件的截止時間開始計算,以招標文件中規(guī)定的時間為終點,這段時間內(nèi),投標人必須對其遞交的投標文件負責。并...